Akdeniz Gerçek Gazetesi
1.SAYFA GÜNCEL KULİS RESMİ İLANLAR EKONOMİ SİYASET ÖZEL HABER YAŞAM YEREL KADIN SPOR KÜNYE
T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞITarih 17 Eylül 2013, 16:45 Editör: Editör AKDENİZ GERÇEK

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BEYAZ EŞYA ALIMI

ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BEYAZ EŞYA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/128694

1- İdarenin

a) Adresi : KARAALIOGLU PARKI IÇI 07100 ANTALYA MERKEZ/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası : 2422495430 - 2422495475

c) Elektronik Posta Adresi : esozen@antalya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği     .       ...     ... .

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire

Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren yardım merkezine teslimatı yapılacaktır.

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 3 takvim gün içerisinde işe başlanacak olup, işin süresi 5 (beş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DANIŞMANLAR OFİSİ

" TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati : 27.09.2013 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler île yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DANIŞMANLAR OFİSİ TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BASIN(ANT)4221

BEYAZ EŞYA ALIMI

ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BEYAZ EŞYA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/128694

1- İdarenin

a) Adresi : KARAALIOGLU PARKI IÇI 07100 ANTALYA MERKEZ/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası : 2422495430 - 2422495475

c) Elektronik Posta Adresi : esozen@antalya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği     .       ...     ... .

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire

Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren yardım merkezine teslimatı yapılacaktır.

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 3 takvim gün içerisinde işe başlanacak olup, işin süresi 5 (beş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DANIŞMANLAR OFİSİ

" TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati : 27.09.2013 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler île yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DANIŞMANLAR OFİSİ TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BASIN(ANT)4221



 |  Bu haber 710 defa okunmuştur.

Paylaş

Resmi İlanlar  KATEGORİSİNDEN HABERLER

T.C. ANTALYA 14. İCRA DAİRESİ 2013/3657 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 14. İCRA DAİRESİ 2013/3657 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

TC ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1- (1) Bu yönetmelik atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve...

TEİAŞ 19.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ 19.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Beton Yol, Kanal İle Prizmatik Su Deposu Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine ...

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARI ONARIM İŞİ

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARI ONARIM İŞİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARI ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine...

T.C.ANTALYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.ANTALYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Davacı Hüseyin KAYA vekili Av.Ramazan ERDOĞAN ORUÇ ile davalılar arasındaki Ortaklığın Giderilmesi davası sonunda;...

ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Davacılar İsmet Erdoğ, Saliha Erdoğ, Halil Erdoğ, Sclvet Erdoğ vekili Av İsmail Havyar tarafından davalılar Mali...

T.C. ANTALYA 16. İCRA DAİRESİ 2012/15507 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 16. İCRA DAİRESİ 2012/15507 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ; 1 NO'LU TAŞINMAZI...

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Temmuz ayı toplantısının aşağıda y...

TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -7

TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -7 Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü
İbrahim Akkaya İbrahim Akkaya
Bir bayram yazısı
Cengizhan Gököz Cengizhan Gököz
İNTİKAM OPERASYONU
Songül Başkaya Songül Başkaya
Vazgeçmek yok…
Ali BULDU Ali BULDU
Şeytan avukatlığı…
Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım
Sivas Katliamı'na bugünden bakmak...
Hamza Yağmur Hamza Yağmur
Güler misin, ağlar mısın?
Mehmet Balık Mehmet Balık
Yörükler neden Atatürk’ün partisine oy vermelidir?
Ahmet Başkaya Ahmet Başkaya
Antalya'da garip şeyler oluyor